00 83L 260108_B 1122PPPPI90 000001 01Maler- und Lackierarbeiten 07.09.26 000002 02Neubau fr OGS-Ausbau SGGS-Brakel 000003 03STADT BRAKEL, Fachbereich 3 - Planen und Bauen, Rathaus, Am 000004 08EUR EUR 000005 20 000006 26 Der Neubau fr den OGS-Ausbau der 000007 26 St„dtischen Gemeinsachftsgrundschule 000008 26 Brakel (SGGS-Brakel) erfolgt sdlich der 000009 26 bestehenden Grundschule in 000010 26 2-geschossiger Holzrahmenbauweise 000011 26 einschlieálich Tragwerkteile in 000012 26 Holzskelettbauweise wie Stten und 000013 26 Unterzge. 000014 26 000015 26 Das dadurch beengte Baufeld wird ber 000016 26 eine Baustraáe erschlossen, welche auf 000017 26 der Schotterfl„che der sp„teren 000018 26 Feuerwehrzufahrt erfolgt, sowie rechts 000019 26 und links um begrenzte Lager- und 000020 26 Stellfl„chen fr den Baubetrieb tempor„r 000021 26 erg„nzt wird. Auch das direkte Baufeld 000022 26 selbst erh„lt nach Oberbodenabfuhr und 000023 26 Einbau des Blitzschutzes eine vollfl„chige 000024 26 Schotterfl„che zur Einbringung des 000025 26 Spezialtiefbaus mit ca. 6 m tiefen CMC- 000026 26 Pf„hlen, welche danach mit 000027 26 Grndnungsbauteilen und StB.- Sohle 000028 26 vollfl„chig berbaut werden. 000029 26 000030 26 Vorgefertigte Bauteile in 000031 26 Holzrahmenbauweise erm”glichen 000032 26 daraufhin die ben”tigte kurze Bauzeit 000033 26 gem„á des beigefgten Bauzeitenplanes 000034 26 (BZP), welche ebenfalls mit dazu 000035 26 passend getakteten Tieflader- und 000036 26 Mobilkraneins„tze von der Baustraáe 000037 26 aus, jeweils zielgerecht erfolgen. Der 000038 26 hohe Vorfertigungsgrad mit in den 000039 26 Auáenwandbauteilen bereits enthaltener 000040 26 Fenster, Ten, Holzskelettsttzen und 000041 26 Holzauáenbekleidungen sowie weiterhin 000042 26 Dachelementen mit bereits aufgebrachter 000043 26 Notabdichtung aus bitum. Dampfsperren, 000044 26 erm”glicht weiterhin kurze Ausbauzeit 000045 26 gem„á des beigefgten Bauzeitenplanes 000046 26 (BZP), wonach dann nur noch TGA 000047 26 Gewerke, erg„nzende 000048 26 Trockenbauarbeiten, sowie Estrich-, 000049 26 Malerar- und Bodenbelagsarbeiten ”rtlich 000050 26 erg„nzt werden, sowie auch weiterhin 000051 26 zum Schutz der Innentren, Innenfenster 000052 26 und Einbaum”bel, auch diese zuletzt vor 000053 26 Ort gem„á BZP. 000054 26 000055 26 Unterzge unterhalb der vorgefertigten 000056 26 Decken- und Dachelmente werden 000057 26 jeweils separiert, in einem Zuge 000058 26 witterungsgeschtzt mit den 000059 26 vorgefertigten Elementen montiert. 000060 26 000061 26 Gef„lled„mmung des Daches, 000062 26 Dachabdichtung, Grndach und PV 000063 26 erfolgt ebenfalls sofort nach 000064 26 Geb„udeaufstellung, w„hrend jedoch die 000065 26 o.g. Notabdichtung der Dachelemente, 000066 26 zeitgleich TGA- und Innenausbau erlaubt. 000067 26 000068 26 Aufgrund der notwendig engen Taktung 000069 26 und Vorfertigung, sowie auch aufgrund 000070 26 der Baumaánahme w„hrend des 000071 26 laufenden Schulbetriebes auf beengtem 000072 26 Baufeld, drfen die eng begrenzten 000073 26 Lager- und Stellfl„chen nur im 000074 26 abgestimmten und verfgbaren Rahmen 000075 26 jeweils tempr„r genutzt werden und das 000076 26 Bauvorhaben durch alle beteiligten 000077 26 Gewerke jeweils daher nur just-in-time 000078 26 beleifert werden. 000079 26 000080 26 Folgende Unterlagen sind Bestandteil 000081 26 des Leistungsverzeichnis und sind als 000082 26 Anlage zum LV beigefgt und sind 000083 26 Bestandteil des Angebotes: 000084 26 000085 26 Bauzeichnugen M 1 : 100, bestehend aus 000086 26 Lageplan, Grundrissen, Schnitte, 000087 26 Ansichten, Fundmentplan, Dachaufsicht 000088 26 000089 26 Baustelleneinrichtungsplan mit 000090 26 Darstellung Bauzaun, Baustraáe, Lager- 000091 26 und Stellfl„chen 000092 26 000093 26 Statik mit Positionspl„nen M 1: 100 000094 26 000095 26 Brandschutzkonzept 000096 26 000097 26 Bodengutachten 000098 26 000099 20 000100 26 Technische Vorbemerkung - 000101 26 Maler- und Lackierarbeiten 000102 26 000103 26 1. Mitgeltende Normen und Regeln 000104 26 000105 26 Allgemeines 000106 26 000107 26 Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum 000108 26 Vertragsschluss gltigen Fassung einschlieálich der 000109 26 Žnderungen, Berichtigungen und Beibl„tter. 000110 26 000111 26 Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 000112 26 Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen 000113 26 Europ„ische 000114 26 Normen umgesetzt werden, europ„isch technische 000115 26 Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 000116 26 Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 000117 26 ohne den ausdrcklichen Zusatz: "oder gleichwertig", 000118 26 immer 000119 26 gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug 000120 26 genommen. 000121 26 000122 26 000123 26 000124 26 DIN EN 1504-2 000125 26 Produkte und Systeme fr den Schutz und die 000126 26 Instandsetzung 000127 26 von Betontragwerken Definitionen, Anforderungen, 000128 26 Qualit„tsberwachung und Beurteilung der Konformit„t 000129 26 Teil 2: 000130 26 Oberfl„chenschutzsysteme fr Beton 000131 26 000132 26 DIN EN ISO 4628 000133 26 Normenreihe: Beschichtungsstoffe Beurteilung von 000134 26 Beschichtungssch„den Bewertung der Menge und der Gr”áe 000135 26 von Sch„den und der Intensit„t von gleichm„áigen 000136 26 Ver„nderungen im Aussehen 000137 26 000138 26 AGI-Arbeitsblatt K 10 000139 26 Schutz von Beton Oberfl„chenbehandlung; Impr„gnierung, 000140 26 Versiegelung, Beschichtung 000141 26 Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. 000142 26 (AGI) 000143 26 000144 26 AGI-Arbeitsblatt S 20-1 000145 26 Schutz von Baukonstruktionen mit Beschichtungssystemen 000146 26 gegen chemische Angriffe (S„ureschutzbau). 000147 26 Anforderungen 000148 26 an den Untergrund 000149 26 Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. 000150 26 (AGI) 000151 26 000152 26 AGI-Arbeitsblatt S 20-2 000153 26 Schutz von Baukonstruktionen mit Beschichtungssystemen 000154 26 gegen chemische Angriffe (S„ureschutzbau). 000155 26 Beschichtungssysteme 000156 26 Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. 000157 26 (AGI) 000158 26 000159 26 AGI-Arbeitsblatt S 20-3 000160 26 Schutz von Baukonstruktionen mit Beschichtungssystemen 000161 26 gegen chemische Angriffe (S„ureschutzbau). 000162 26 Ausfhrungsdetails 000163 26 Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. 000164 26 (AGI) 000165 26 000166 26 BFS Merkblatt Nr. 1 000167 26 Beschichtung/Instandhaltung von Betonauáenfl„chen 000168 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000169 26 (BFS) 000170 26 000171 26 BFS Merkblatt Nr. 2 000172 26 Impr„gnierungen und Beschichtungen auf 000173 26 Kalksandstein-Sichtmauerwerk 000174 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000175 26 (BFS) 000176 26 000177 26 BFS Merkblatt Nr. 3 000178 26 Beschichtungen fr Balkone, Loggien und Laubeng„nge 000179 26 sowie 000180 26 vergleichbar genutzte Fl„chen aus Beton mit oder ohne 000181 26 Estrich 000182 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000183 26 (BFS) 000184 26 000185 26 BFS Merkblatt Nr. 4 000186 26 Zinkstaubbeschichtungen 000187 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000188 26 (BFS) 000189 26 000190 26 BFS Merkblatt Nr. 5 000191 26 Beschichtungen auf Zink und verzinktem Stahl 000192 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000193 26 (BFS) 000194 26 000195 26 BFS Merkblatt Nr. 6 000196 26 Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium 000197 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000198 26 (BFS) 000199 26 000200 26 BFS Merkblatt Nr. 7 000201 26 Prfrichtlinien fr Wandbekleidungen vor, bei und nach 000202 26 der 000203 26 Verarbeitung 000204 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000205 26 (BFS) 000206 26 000207 26 BFS Merkblatt Nr. 8 000208 26 Innenbeschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf 000209 26 Betonfl„chen 000210 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000211 26 (BFS) 000212 26 000213 26 BFS Merkblatt Nr. 9 000214 26 Beschichtungen auf mineralischen und past”sen 000215 26 Auáenputzen 000216 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000217 26 (BFS) 000218 26 000219 26 BFS Merkblatt Nr. 10 000220 26 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf 000221 26 Innenputz 000222 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000223 26 (BFS) 000224 26 000225 26 BFS Merkblatt Nr. 11 000226 26 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf 000227 26 Porenbeton 000228 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000229 26 (BFS) 000230 26 000231 26 BFS Merkblatt Nr. 12 000232 26 Oberfl„chenbehandlung von Gipsplatten 000233 26 (Gipskartonplatten) 000234 26 und Gipsfaserplatten 000235 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000236 26 (BFS) 000237 26 000238 26 BFS Merkblatt Nr. 13 000239 26 Beschichtungen auf Ziegel-Sichtmauerwerk 000240 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000241 26 (BFS) 000242 26 000243 26 BFS Merkblatt Nr. 14 000244 26 Beschichtungen von Platten aus Faserzement und 000245 26 Asbestzement 000246 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000247 26 (BFS) 000248 26 000249 26 BFS Merkblatt Nr. 15 000250 26 Brandschutzbeschichtungen auf Holz, Holzwerkstoffen und 000251 26 Stahlbauteilen 000252 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000253 26 (BFS) 000254 26 000255 26 BFS Merkblatt Nr. 17 000256 26 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf 000257 26 massiven 000258 26 Gips-Wandbauplatten 000259 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000260 26 (BFS) 000261 26 000262 26 BFS Merkblatt Nr. 18 000263 26 Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im 000264 26 Auáenbereich 000265 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000266 26 (BFS) 000267 26 000268 26 BFS Merkblatt Nr. 19 000269 26 Risse in Auáenputzen, Beschichtung und Armierung 000270 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000271 26 (BFS) 000272 26 000273 26 BFS Merkblatt Nr. 19.1 000274 26 Risse in unverputztem und verputztem Mauerwerk, in 000275 26 Gipskartonplatten und „hnlichen Stoffen auf 000276 26 Unterkonstruktionen; Ursachen und 000277 26 Bearbeitungsm”glichkeiten 000278 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000279 26 (BFS) 000280 26 000281 26 BFS Merkblatt Nr. 20 000282 26 Baustellenbliche Prfungen zur Beurteilung des 000283 26 Untergrundes 000284 26 fr Beschichtungs- und Tapezierarbeiten 000285 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000286 26 (BFS) 000287 26 000288 26 BFS Merkblatt Nr. 20.1 000289 26 Beurteilung des Untergrundes fr Putzarbeiten,: 000290 26 Maánahmen 000291 26 zur Beseitigung von Sch„den 000292 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000293 26 (BFS) 000294 26 000295 26 BFS Merkblatt Nr. 22 000296 26 Beschichtungen auf Kunststoff im Hochbau 000297 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000298 26 (BFS) 000299 26 000300 26 BFS Merkblatt Nr. 24 000301 26 Beschichtungen auf pulverlackierten Bauteilen 000302 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000303 26 (BFS) 000304 26 000305 26 BFS Merkblatt Nr. 25 000306 26 Richtlinien zur Beurteilung von Farbbereinstimmungen 000307 26 und 000308 26 Farbabweichungen 000309 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000310 26 (BFS) 000311 26 000312 26 BFS Merkblatt Nr. 26 000313 26 Farbver„nderung von Beschichtungen im Auáenbereich 000314 26 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 000315 26 (BFS) 000316 26 000317 26 IVD-Fachinformation zu Merkblatt Nr. 14 000318 26 Fachinformation zu Merkblatt Nr. 14: Dichtstoffe und 000319 26 Schimmelpilzbefall. Ursachen Vorbeugung Sanierung 000320 26 Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 000321 26 000322 26 IVD-Merkblatt Nr. 20 000323 26 Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen. 000324 26 Einsatzm”glichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen 000325 26 Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 000326 26 000327 26 IVD-Merkblatt Nr. 21 000328 26 Elastische Fugenabdichtungen im Lebensmittelbereich 000329 26 Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 000330 26 000331 26 IVD-Merkblatt Nr. 22 000332 26 Anschlussfugen im Stahl- und Aluminium-Fassadenbau 000333 26 sowie 000334 26 konstruktiven Glasbau. Einsatzm”glichkeiten von 000335 26 spritzbaren 000336 26 Dichtstoffen 000337 26 Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 000338 26 000339 26 IVD-Merkblatt Nr. 23 000340 26 Abdichtungen von Fugen und Anschlssen an Naturstein 000341 26 Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 000342 26 000343 26 IVD-Merkblatt Nr. 24 000344 26 Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und 000345 26 vorkomprimierten Dichtungsb„ndern sowie 000346 26 Montageklebstoffen 000347 26 im Wintergartenbau 000348 26 Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 000349 26 000350 26 IVD-Merkblatt Nr. 27 000351 26 Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der 000352 26 Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen 000353 26 Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 000354 26 000355 26 IVD-Merkblatt Nr. 28 000356 26 Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade 000357 26 Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 000358 26 000359 26 IVD-Merkblatt Nr. 30 000360 26 Montageklebstoffe fr Klebungen und Abdichtungen 000361 26 Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 000362 26 000363 26 Merkblatt 2 000364 26 Verspachtelung von Gipsplatten Oberfl„chengten 000365 26 Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., 000366 26 Industriegruppe Gipsplatten 000367 26 000368 26 Merkblatt 2.1 000369 26 Verspachtelung von Gipsfaserplatten Oberfl„chengten 000370 26 Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., 000371 26 Industriegruppe Gipsplatten 000372 26 000373 26 RAL-GZ 841 000374 26 Anti-Graffiti. Graffitientfernung und 000375 26 Graffitiprophylaxe 000376 26 Gtesicherung 000377 26 Herausgeber: RAL Deutsches Institut fr Gtesicherung 000378 26 und 000379 26 Kennzeichnung e.V. 000380 26 000381 26 VFF Merkblatt AL.02 000382 26 Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten 000383 26 (lackierten) 000384 26 Oberfl„chen auf Aluminium 000385 26 Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) 000386 26 000387 26 VFF Merkblatt HO.01 000388 26 Klassifizierung von Beschichtungen fr Holzfenster, 000389 26 -Haustren 000390 26 und -Fassaden 000391 26 Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) 000392 26 000393 26 VFF Merkblatt HO.03 000394 26 Anforderungen an Beschichtungssysteme fr die 000395 26 werksseitige 000396 26 Beschichtung von Holz- und Holz-Metall-Fenstern, 000397 26 -Haustren 000398 26 und -Fassaden 000399 26 Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) 000400 26 000401 26 VFF Merkblatt HO.04 000402 26 Holzfenster und Haustren: Empfehlungen zur 000403 26 Qualit„tssicherung von Beschichtungssystemen 000404 26 Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) 000405 26 000406 26 VFF Merkblatt HO.05 000407 26 Richtlinie zur visuellen Beurteilung einer 000408 26 fertigbehandelten 000409 26 Oberfl„che bei Holzfenstern und -Auáentren 000410 26 Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) 000411 26 000412 26 VFF Merkblatt HO.12 000413 26 Werterhaltungsmaánahmen fr Beschichtungen auf 000414 26 maáhaltigen Auáenbauteilen aus Holz 000415 26 Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) 000416 26 000417 26 VFF Merkblatt ST.01 000418 26 Beschichten von Stahlteilen im Metallbau 000419 26 Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) 000420 26 000421 26 VFF Merkblatt ST.02 000422 26 Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten 000423 26 (lackierten) 000424 26 Oberfl„chen auf Stahl 000425 26 Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) 000426 26 000427 26 WTA-Merkblatt 2-5-97/D 000428 26 Anti-Graffiti-Systeme 000429 26 Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische 000430 26 Arbeitsgemeinschaft fr Bauwerkserhaltung und 000431 26 Denkmalpflege 000432 26 e.V. (WTA) 000433 26 000434 26 WTA-Merkblatt 2-8-04/D 000435 26 Bewertung der Wirksamkeit von Anti-Graffiti-Systemen 000436 26 (AGS) 000437 26 Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische 000438 26 Arbeitsgemeinschaft fr Bauwerkserhaltung und 000439 26 Denkmalpflege 000440 26 e.V. (WTA) 000441 26 000442 26 WTA-Merkblatt 2-12-13/D 000443 26 Fassadenanstriche fr mineralische Untergrnde in der 000444 26 Bauwerkserhaltung und Baudenkmalpflege 000445 26 Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische 000446 26 Arbeitsgemeinschaft fr Bauwerkserhaltung und 000447 26 Denkmalpflege 000448 26 e.V. (WTA) 000449 26 000450 26 WTA-Merkblatt 3-17-10/D 000451 26 Hydrophobierende Impr„gnierung von mineralischen 000452 26 Baustoffen 000453 26 Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische 000454 26 Arbeitsgemeinschaft fr Bauwerkserhaltung und 000455 26 Denkmalpflege 000456 26 e.V. (WTA) 000457 26 000458 26 WTA-Merkblatt 8-3-22/D 000459 26 Fachwerkinstandsetzung nach WTA III: Ausfachungen von 000460 26 Sichtfachwerk 000461 26 Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische 000462 26 Arbeitsgemeinschaft fr Bauwerkserhaltung und 000463 26 Denkmalpflege 000464 26 e.V. (WTA) 000465 26 000466 26 WTA-Merkblatt 8-6-20/D 000467 26 Fachwerkinstandsetzung nach WTA VI: Beschichtungen von 000468 26 Sichtfachwerkfassaden Ausfachungen/Putze 000469 26 Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische 000470 26 Arbeitsgemeinschaft fr Bauwerkserhaltung und 000471 26 Denkmalpflege 000472 26 e.V. (WTA) 000473 26 000474 26 WTA-Merkblatt 8-7-20/D 000475 26 Fachwerkinstandsetzung nach WTA VII: Beschichtungen von 000476 26 Sichtfachwerkfassaden Holz 000477 26 Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische 000478 26 Arbeitsgemeinschaft fr Bauwerkserhaltung und 000479 26 Denkmalpflege 000480 26 e.V. (WTA) 000481 26 000482 26 000483 26 2. Angaben zu Stoffen und 000484 26 Bauteilen 000485 26 000486 26 Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; 000487 26 eine 000488 26 Best„tigung des Musters durch den Auftraggeber ist 000489 26 einzuholen. 000490 26 000491 26 Der Auftragnehmer soll fr den Beschichtungsaufbau 000492 26 m”glichst 000493 26 Produkte desselben Herstellers verwenden, um das 000494 26 System als 000495 26 Ganzes zu erhalten. 000496 26 000497 26 Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die 000498 26 amtlichen 000499 26 Nachweise (Prfzeugnis oder Prfbescheid oder 000500 26 allgemeine 000501 26 bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu 000502 26 bergeben. 000503 26 000504 26 Als ”lbest„ndig ausgeschriebene Beschichtungsstoffe 000505 26 mssen 000506 26 eine Zulassung fr die Verwendung als 000507 26 ™lauffangwannenbeschichtung besitzen. 000508 26 000509 26 4. Angaben zur Ausfhrung 000510 26 000511 26 Allgemeines 000512 26 000513 26 Vor Ausfhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem 000514 26 Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende 000515 26 Material auf 000516 26 der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige 000517 26 St”rungen der am Bau beteiligten Handwerker w„hrend der 000518 26 Bauausfhrung zu vermeiden. 000519 26 000520 26 Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind 000521 26 Absaugger„te zu 000522 26 verwenden. 000523 26 000524 26 Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die 000525 26 Anzahl der Schleifg„nge und Spachtelauftr„ge sowie die 000526 26 Wahl 000527 26 der richtigen K”rnung dem Auftragnehmer berlassen und 000528 26 sind 000529 26 auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen. 000530 26 000531 26 Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer 000532 26 dem 000533 26 Auftraggeber eine Liste ber die verlegten Bel„ge, 000534 26 gegliedert 000535 26 nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller 000536 26 fr 000537 26 sp„tere Nachbestellungen zu bergeben. 000538 26 000539 26 Das Lagern von feuergef„hrlichen Stoffen auf der 000540 26 Baustelle ist 000541 26 nur mit ausdrcklicher Zustimmung der Bauleitung im 000542 26 fr die 000543 26 Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zul„ssig. 000544 26 000545 26 Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte 000546 26 R„ume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu r„umen. 000547 26 000548 26 Korrosionsgef„hrdete Teile, die nach dem Einbau nicht 000549 26 mehr 000550 26 zug„nglich sind, mssen zuvor beschichtet werden. Der 000551 26 Auftragnehmer hat diese Arbeiten nach Aufforderung 000552 26 durch die 000553 26 Bauleitung vorrangig auszufhren. 000554 26 000555 26 Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung 000556 26 einzuordnende Anstrichstoffe und L”sungsmittel drfen 000557 26 grunds„tzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle 000558 26 verarbeitet werden. Ist eine Umfllung nicht zu 000559 26 vermeiden, 000560 26 mssen die Beh„lter wie das Originalgebinde 000561 26 gekennzeichnet 000562 26 sein. šber den Verbleib von Reststoffen kann die 000563 26 Bauleitung 000564 26 einen Nachweis verlangen. 000565 26 000566 26 Lagerf„higes Restmaterial ist dem Auftraggeber fr 000567 26 sp„tere 000568 26 Reparaturarbeiten zur Verfgung zu stellen. 000569 26 Restmaterial, das 000570 26 der Auftragnehmer nicht bernehmen will, hat er 000571 26 entweder zu 000572 26 entsorgen oder in seinen Besitz zu bernehmen. Nicht 000573 26 lagerf„higes Restmaterial sowie Verpackungen, Beh„lter, 000574 26 Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer 000575 26 ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschl„gigen 000576 26 Vorschriften ber Sonderabfall einzuhalten. Der 000577 26 Auftraggeber 000578 26 kann einen entsprechenden Nachweis verlangen. 000579 26 000580 26 Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz 000581 26 unbedenklich sind, drfen nicht in die Entw„sserung des 000582 26 Geb„udes bzw. der Auáenanlagen geschttet werden. 000583 26 000584 26 Mit l”semittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte 000585 26 Altanstriche 000586 26 gelten als Sonderabfall und sind entsprechend zu 000587 26 entsorgen. 000588 26 000589 26 Die Arbeitstechniken fr die Beschichtung sind dem 000590 26 Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung von 000591 26 R„umen auch 000592 26 durch andere Gewerke nicht dagegen spricht und in der 000593 26 Leistungsbeschreibung keine bestimmte Technik 000594 26 vorgeschrieben wird. 000595 26 000596 26 Vorhandene, ausbaubare Dichtungen an Zargen, Tren, 000597 26 Fenstern und dergleichen sowie demontierbare Beschl„ge 000598 26 sind 000599 26 vor den Arbeiten besch„digungsfrei zu entfernen und 000600 26 anschlieáend an ihren ursprnglichen Stellen wieder 000601 26 einzubauen. Nicht ausbaubare Dichtungen und nicht 000602 26 demontierbare Beschl„ge sind abzukleben. Bewegliche 000603 26 Teile 000604 26 sind gangbar zu halten. 000605 26 000606 26 Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor 000607 26 den 000608 26 Arbeiten besch„digungsfrei abzunehmen, rckseitig zu 000609 26 kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der 000610 26 Arbeiten wieder einzubauen. K”nnen einzelne Bauteile 000611 26 nicht 000612 26 vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung 000613 26 zu 000614 26 informieren, damit diese entweder den Ausbau und 000615 26 sp„teren 000616 26 Einbau durch den entsprechenden Fachunternehmer 000617 26 ausfhren 000618 26 l„sst oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus 000619 26 zustimmt. 000620 26 000621 26 Falls Haustechnik-Leitungen zu beschichten sind, sind 000622 26 sie 000623 26 farblich entsprechend DIN 2403 und DIN 2404 zu 000624 26 kennzeichnen. 000625 26 000626 26 M”rtelreste drfen keinesfalls berstrichen werden, 000627 26 sie sind 000628 26 vollst„ndig zu entfernen. 000629 26 000630 26 Vor dem šberstreichen von Dichtstoffen hat sich der 000631 26 Auftragnehmer Gewissheit ber die Vertr„glichkeit der 000632 26 Stoffe zu 000633 26 verschaffen. Werden selbst Dichtstoffe verwendet, so 000634 26 sind sie 000635 26 grunds„tzlich nicht zu berstreichen, sondern im 000636 26 entsprechenden Farbton auszuw„hlen. Fugen unbekannter 000637 26 stofflicher Grundlage sollen nicht berstrichen 000638 26 werden, sie sind 000639 26 vorher abzukleben. 000640 26 000641 26 Einzelteile aus Holz, wie Scheuerleisten, Ortbretter 000642 26 u. a., 000643 26 erhalten die Schlussbeschichtung grunds„tzlich erst 000644 26 nach dem 000645 26 Einbau. 000646 26 000647 26 Brandschutzbeschichtungen 000648 26 000649 26 Brandschutzbeschichtungen sind entsprechend dem 000650 26 Zulassungsbescheid auszufhren. Die 000651 26 Beschichtungsstoffe hat 000652 26 der Auftragnehmer mit dem Angebot dem Auftraggeber 000653 26 anzugeben, wenn sie in der Leistungsbeschreibung nicht 000654 26 vorgeschrieben sind. Die vorschriftsm„áige Herstellung 000655 26 der 000656 26 Brandschutzbeschichtung ist schriftlich zu best„tigen. 000657 26 000658 26 Brandschutzbeschichtungen fr Stahlkonstruktionen 000659 26 mssen 000660 26 immer mit einem bauaufsichtlich zugelassenen 000661 26 Anstrichsystem 000662 26 desselben Herstellers ausgefhrt werden und alle 000663 26 erforderlichen 000664 26 Komponenten umfassen. Bei nicht verzinktem, 000665 26 korrosionsgef„hrdetem Stahl schlieát das auch die 000666 26 Korrosionsschutzbeschichtung ein. 000667 26 000668 26 Bei der Beschichtung von Stahlprofilen ist in der 000669 26 Ausschreibung 000670 26 das Verh„ltnis von Umfang zur Querschnittsfl„che 000671 26 (U/A-Verh„ltnis) angegeben. Es ist Sache des 000672 26 Auftragnehmers, 000673 26 die dafr erforderliche Schichtdicke gem„á 000674 26 Herstellervorschrift 000675 26 oder Zulassung zu ermitteln. 000676 26 000677 26 Der Auftragnehmer hat an der beschichteten Konstruktion 000678 26 Hinweise mit 000679 26 000680 26 Zulassungsnummer und AusstellerAusfhrungsdatumName und 000681 26 Anschrift der Firma des AuftragnehmersAnzahl der 000682 26 SchichtenGesamtdicke der TrockenschichtArt der 000683 26 SchlussbeschichtungDatum der n„chsten 000684 26 PrfungWarnungshinweis vor Aufbringen artfremder 000685 26 Beschichtungenanzubringen. Der Ort oder, wenn mehrere 000686 26 Hinweise erforderlich sind, die Orte der Anbringung 000687 26 sind mit 000688 26 dem Auftraggeber und der Bauleitung abzustimmen. 000689 26 Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten 000690 26 000691 26 Beim Reinigen von Fassaden durch Strahlen mit Wasser 000692 26 sind 000693 26 ggf. Vorsorgemaánahmen zu treffen, dass durch Fugen 000694 26 oder 000695 26 Putzrisse kein Wasser in die Umfassungsw„nde 000696 26 eindringt. Das 000697 26 gilt in besonderem Maáe fr verdecktes Holzfachwerk. 000698 26 000699 26 Bei schadstoffhaltigen Zus„tzen bei Nassreinigung sind 000700 26 die 000701 26 Gerstlagen mit Folie so abzudecken, dass das Wasser 000702 26 ber 000703 26 eine Rinne in einen Sammelbeh„lter geleitet wird. 000704 26 000705 26 Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von 000706 26 Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen 000707 26 und zu 000708 26 entsorgen. Dabei sind Strahlmittelrckst„nde auch aus 000709 26 dem 000710 26 umliegenden Verkehrsraum, aus Poren, Fugen u. dgl. und 000711 26 von 000712 26 den Gerstb”den zu entfernen. 000713 26 000714 26 5. Sonstige Angaben 000715 26 000716 26 Der Auftragnehmer hat dafr Sorge zu tragen, dass 000717 26 w„hrend 000718 26 der Ausfhrung seiner Leistungen immer mindestens ein 000719 26 flieáend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma 000720 26 auf der 000721 26 Baustelle anwesend ist. 000722 26 000723 26 Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden 000724 26 Ausfhrungsunterlagen z„hlt neben den Ausfhrungspl„nen 000725 26 auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. 000726 26 000727 26 000728 26 000729 21 1 NNN 00002074470mý 000730 25Spachtelung, Gipsplatte (GKB, Wand), von Q2 auf Q3 000731 26 Spachtelung auf Gipsplatten zur Aufnahme einer 000732 26 Beschichtung. 000733 26 Das Angleichen der Oberfl„che durch Nachschleifen ist 000734 26 mit 000735 26 einzukalkulieren. 000736 26 Untergrund : Gipskartonplatte (GKB) 000737 26 000738 26 Qualit„tsstufe : von Q 2 (Trockenbau) auf Q3 000739 26 Bauteil : Innenwand Vorsatzschale 000740 26 000741 26 000742 26 Hersteller/Typ: 000743 26 000744 26 000745 26 000746 26 Angeb. Fabrikat: 000747 26 ...................................................... 000748 26 (vom Bieter 000749 26 einzutragen) 000750 26 000751 26 000752 26 Angeb. Typ: 000753 26 ...................................................... 000754 26 (vom Bieter 000755 26 einzutragen) 000756 26 000757 26 000758 26 000759 26 000760 21 2 NNN 00002074470mý 000761 25Grundierung, Gipsplatte (GKB, Wand) 000762 26 Silikatisches Spezial-Grundiermittel fr innen auf 000763 26 Basis einer 000764 26 Bindemittelkombination von Kieselsol und Hydrosol. 000765 26 000766 26 Produkteigenschaften: 000767 26 Bindemittelbasis: Kieselsol und Hydrosol 000768 26 egalisierend 000769 26 hoch untergrundverfestigend 000770 26 haftvermittelnd 000771 26 hohe Eindringtiefe 000772 26 diffusionsoffen, mikropor”s 000773 26 leicht verkieselnd 000774 26 ohne Zusatz von L”semitteln 000775 26 geruchsarm 000776 26 Materialkenndaten: 000777 26 Spezifisches Gewicht: ca. 1,0 - 1,1 000778 26 sd -Wert: < 0,01m 000779 26 pH-Wert: ca. 9 000780 26 organischer Anteil: < 5% 000781 26 Farbton: Leicht milchig 000782 26 000783 26 Bauteil : W„nde (GKB) 000784 26 000785 26 000786 26 000787 26 Hersteller/Typ: 000788 26 000789 26 000790 26 000791 26 Angeb. Fabrikat: 000792 26 ...................................................... 000793 26 (vom Bieter 000794 26 einzutragen) 000795 26 000796 26 000797 26 Angeb. Typ: 000798 26 ...................................................... 000799 26 (vom Bieter 000800 26 einzutragen) 000801 26 000802 26 000803 21 3 NNN 00002074470mý 000804 25Beschichtung, Gipsplatte (GKB, Wand) 000805 26 Erstbeschichtung von GKB-Wandfl„chen im Innenbereich, 000806 26 deckend, mit Silikatfarbe, bestehend aus Grund- und 000807 26 Schlussbeschichtung 000808 26 000809 26 Bauteile : W„nde 000810 26 Untergrund : Gipsfaserplatten 000811 26 Glanzgrad : stumpfmatt 000812 26 Nassabrieb : Klasse 2 000813 26 Deckverm”gen : Klasse 1 000814 26 Farbe : weiá 000815 26 000816 26 000817 26 000818 26 Hersteller/Typ: 000819 26 000820 26 000821 26 000822 26 Angeb. Fabrikat: 000823 26 ...................................................... 000824 26 (vom Bieter 000825 26 einzutragen) 000826 26 000827 26 000828 26 Angeb. Typ: 000829 26 ...................................................... 000830 26 (vom Bieter 000831 26 einzutragen) 000832 26 000833 26 000834 21 4 NNN 00000012000h 000835 25Stundensatz Vorarbeiter, Malerarbeiten 000836 26 Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind 000837 26 und gegen 000838 26 Nachweis zur Ausfhrung kommen: 000839 26 Vorarbeiter 000840 26 000841 26 000842 21 5 NNN 00000012000h 000843 25Stundensatz Fachwerker, Malerarbeiten 000844 26 Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind 000845 26 und gegen 000846 26 Nachweis zur Ausfhrung kommen: 000847 26 Fachwerker 000848 26 000849 26 000850 21 6 NNN 00000012000h 000851 25Stundensatz Helfer, Malerarbeiten 000852 26 Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind 000853 26 und gegen 000854 26 Nachweis zur Ausfhrung kommen: 000855 26 Helfer 000856 26 000857 26 000858 21 7 NNN 00003503580m 000859 25Abkleben an Fenstern, Trzargen, Fuáleisten, bei Farbwechsel, 000860 25Innenbereich 000861 26 Herstellen eines šbergangs als klare Abgrenzung 000862 26 verschieder 000863 26 Oberfl„chen und farbiger Fl„chen durch vertikales bzw. 000864 26 horizontales Abkleben. 000865 26 Untergrund : Holz oder Metal 000866 26 000867 26 Einbauort : Innenfl„chen 000868 26 000869 99 1900 00007000870